bot合同

bot建设合同范本 发布时间：2020-12-18 17:13:52 阅读：10

***********工程项目

建设-经营-移交合同

* 方 :

乙 方 :

签约地点 :

签约日期 : 年 月 日

****************总面积为*亩，位于********************************区内；工程投资总额为******万元，预计项目建设工期为 个月。经______ ____和**********************友好充分协商，并依据、**省有关法律法规及**市**关于基础设施项目规划建设的有关规定，达成合同如下:

第一条、本合同由*方和乙方于 年 月 日在山东省滨州市签订。

第二条、**********************工程项目采用投资建设-经营-移交模式进行投资建设，乙方对该项目投资经营期限为**年，在合同生效之日起**年之后，乙方将该项目用地及该土地上的建筑物、绿地等各项不动产无偿移交给*方所有。

第三条、*方的权利和义务

一、*方负责本项目的立项审批、地质勘测以及动拆迁等前期工作，保*本项目已按法律法规履行了必要的法律程序，完全符合相关法律法规的规定；

二、积极协助乙方取得各种项目建设经营所需的执照、许可和核准；

三、确保本合同项下乙方权利的实现；

四、对项目的建设情况、工期进度等进行现场抽查、检查、了解、监督等活动，乙方应积极配合*方的前述活动。*方应有权随时监测建设工程的实施并在不干扰工程进展的情况下进行适当的检验。此种监测和检验的一切费用均应由*方承担。*方拟进行的任何检验应提前通知乙方。乙方配合*方进入现场，以使*方得以对建设工程进行监测和检验；*方对质量控制的检查标准是中华*共和国颁布的[工程质量标准"；

五、*方有权要求乙方提交投资控制计划、工期、质量控制措施等工作范围内的专项报告；

六、*方有义务协助乙方协调项目所在地与工程有关的职权部门的关系并从职权部门获得批准；

七、*方有义务提供竣工文件所需的有关建设程序的法律文件及各种*批文；

八、*方负责项目实施中其他配套设施如给水、排水、燃气、热力、电力、电信、广电、亮化、绿化、交通信号等项目的立项、投资、规划、设计、施工、安全、质量、进度、恢复、清理等工作的协调，事先要与乙方进行商榷，协助乙方一次性办理完成与本项目相关的审批手续及办理相关的行政收费；

九、*方应确保使乙方为建设、移交项目所需的所有公用设施及服务，包括电、水和通讯，能获得同等条件下的公平价格。

第四条、乙方的权利义务

一、乙方全面负责本项目建设经营的全部资金的筹措；

二、乙方要编制项目进程表并由*方考核；

三、乙方不得将土地进行转卖；

四、乙方有权按照法定程序取得土地使用权，并依法从事开发活动。其开发活动应当符合滨州市城市规划的要求，并依法经有关部门批准；

五、应按照规划设计、施工设计规范要求施工，确保工程进度和质量；

六、乙方应根据本项目合同规定负责本合同范围内的全部工程的建设，并承担建设工程的费用和风险；

七、乙方从工程开工日期起至该工程办理移交手续的日期为止，对该工程的质量、安全、进度负责，对工程资产的完整性负责；

八、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受安全部门依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施消除事故隐患。

九、建设经营过程中的重大问题应及时向*方及职能部门汇报；

十、如果在本项目合同生效日以后，适用于本项目的法律、法规、规章发生了对乙方有重大不良影响的变动，乙方可书面申请调整本合同的相关条件。*方应当采取相应措施，以使乙方处于与其变动前所处的经济地位和合同权益相当的地位；

第六条、在下列情况下，*方可终止本合同:

一、因乙方违约导致本合同无法继续履行；

二、乙方以书面形式通知*方，乙方已终止项目投资建设经营而且不打算重新开始；

三、因不可抗力原因造成乙方无法实施；

第七条、在下列情况下，乙方可终止本合同:

一、*方不能按合同约定的期限将土地通过合法手续落实到乙方公司名下；

二、因不可抗力原因造成乙方无法进行项目实施；

三、因*方违约或第三方的原因影响项目的建设和经营，使乙方无法正常履行本合同。

第八条、如果*方在合同生效日_______天内未能按约定及时将项目用地通过合法手续落实到乙方名下，乙方有权就延误日期向*方主张______元/日的延误赔偿金，但合计的总额不得超过本项目工程造价总额的_______。

第九条、争议解决

一、对本合同的任何变更、增补或改动，只有在形成文字并经双方授权的代表签署后方为有效和具有约束力。

二、如果本合同其中某一条款不合法、无效或不能执行，或者被任何有管辖权的仲裁庭或法院宣布为不合法、无效或不能执行，则:

其它部分仍应保持有效；

双方应商定对不合法、无效或不能执行的条款进行修改或更换，使之合法、有效并可执行，并且这些修改或更改应尽可能平衡双方之间的利益。

三、合同双方经友好协商无法解决合同争议则可以向滨州市*法院提起诉讼。

四、合同双方在将争议或索赔提起诉讼直至裁决书公布之前，均应继续履行各自根据本合同规定承担的一切义务，但不影响根据该裁决书进行最后调整。

第十条、本合同壹式____份，*方、乙方各执_____份，经*方、乙方的法定代表人、负责人签字并加盖公章后生效。

*方: 乙方:

住所: 住所:

法定代表人: 法定代表人:

委托代理人: 委托代理人:

电话: 电话:

看了bot建设合同范本还看了：

---